Supply and Installation of Pumping Stations and Telemanagement Systems in Jen…

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

CRDA DE JENDOUBA

PROJET D’INTENSIFICATION DE L’AGRICULTURE IRRIGUEE EN TUNISIE

Cofinancé Par LA BANQUE MONDIALE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°18/2023

(Lot 1 et Lot 3 Deuxième Avis)

(Procédure d’Appel d’offres à une enveloppe)

Fourniture Et Installation Des Equipements Des Stations De Pompage Et De Système De Télégestion Et Supervision Et Réhabilitation Des Bâtiments Des Stations De Pompage Pour LES PPI De Boussalem-Badrouna Et Bir Lakhdher (Délégation De Boussalem) en Deux Lots Séparés (Lot 1 et Lot 3 Deuxième Avis)

Pays : Tunisie

Projet : Projet d’Intensification de l’Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT)

N° Prêt / Projet : Prêt N° 8858-TN / Projet N° P160245

Référence Banque Mondiale : TN-MARHP- 468609 -CW-RFB

• La République Tunisienne a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet d’intensification de l’agriculture irriguée en Tunisie (PIAIT) et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché « Fourniture Et Installation Des Equipements Des Stations De Pompage Et De Système De Télégestion Et Supervision Et Réhabilitation Des Bâtiments Des Stations De Pompage pour les PPI de Boussalem, Badrouna et Bir Lakhdher (Délégation de Boussalem) en Deux Lots Séparés (Lot 1 et Lot 3 Deuxième Avis)».

• Le CRDA de Jendouba sollicite par le présent avis d'appel d’offres, les soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises à présenter leurs offres pour « Fourniture Et Installation Des Equipements Des Stations De Pompage Et De Système De Télégestion Et Supervision Et Réhabilitation Des Bâtiments Des Stations De Pompage pour les PPI de Boussalem, Badrouna et Bir Lakhdher (Délégation de Boussalem) en Deux Lots Séparés (Lot 1 et Lot 3 Deuxième Avis)»,

Dont les principales prestations consistent à l’élaboration de propositions technique, la fourniture et l’installation pour :

LOT N°1 : Fourniture et installation des équipements et de système de télégestion et supervision ET les Travaux de Génie Civil des stations de pompage PAP1 et P0 Fourniture Et Installation D’une Salle De Contrôle Du Complexe De Bouhertma

LOT N°3 : Fourniture et installation des équipements et de système de télégestion et supervision ET les Travaux de Génie Civil de la station de pompage P1

• La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » [juillet 2016] de la Banque Mondiale et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés

• Les Soumissionnaires intéressés, éligibles et ayant une expérience dans les travaux de fourniture et montage d’équipements hydromécaniques et électriques et travaux de génie civil connexes, peuvent obtenir des informations auprès du CRDA de Jendouba (cellule des marchés) et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à partir de 08h30 à 17h30, à l’adresse suivante : CRDA Jendouba Route de Tunis 8122 Jendouba.

• Le dossier d’appel d’offres en français peut être acheté par tout soumissionnaire intéressé au CRDA Jendouba Route de Tunis 8122 Jendouba], contre un paiement non remboursable de deux cent dinars Tunisien (200 DT). La méthode de paiement sera par virement à l’agent comptable du CRDA Jendouba à son CCP N° 6113021.

• Une réunion préparatoire se tiendra au siège du CRDA de Jendouba le 15/01/2025 à 10h00 et une visite du site des travaux sera organisée le même jour par le Maître de l’ouvrage.

• Les offres doivent être envoyées sous pli fermé (contenant les pièces demandées conformément au dossier d’appel d’offres) au nom de Monsieur le CRDA de Jendouba par voie postale et recommandée ou par

rapide-poste à l’adresse : Route de Tunis BP 588 Essanabel 8122 Jendouba ou remise en main propres contre décharge au bureau d’ordre centrale du CRDA Jendouba Route de Tunis 8122 Jendouba. Les offres doivent parvenir au plus tard le [13/02/2025 à 10H] portant la mention :

« Ne Pas Ouvrir Appel D'offres N°18/2023 (Lot 1 et Lot 3 Deuxième Avis) «Fourniture Et Installation Des Equipements Des Stations De Pompage Et De Système De Télégestion Et Supervision Et Réhabilitation Des Bâtiments Des Stations De Pompage pour les PPI de Boussalem, Badrouna et Bir Lakhdher (Délégation de Boussalem) en Deux Lots Séparés (Lot 1 et Lot 3 Deuxième Avis)»

• Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de l’offre (caution provisoire) d'un montant de :

LOT 1 : dix mille (10000) DT

LOT 3 : cent quarante mille (140000) DT

Les garanties des offres (caution provisoire) doivent être valable 150 jours à compter du lendemain de la date limite de remise des offres. La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

• La soumission des offres par voie électronique [« ne sera pas »] autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous à [13/02/2025 à 11H].

• Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres ».]

• L’(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) : Nom de l’Agence d’exécution : CRDA DE JENDOUBA

Téléphone : [+ 216 70 148 890]

Télécopie ; [+2016 78 602 743]