Appels d'offres publiés
Page 1 / 10Travaux de mise en place de treize (13) unités de production de farine infantile…
AON n° 0304/ PPM-2026/MAPRASA/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 07/04/2026 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE TREIZE (13) UNITES DE PRODUCTION DE FARINE INFANTILE DANS LES SIX (06) REGIONS AGRICOLES DU TOGO (MARCHE EN 2 LOTS) --- CREDIT IDA/DON GAFSP --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement ainsi qu’un fond additionnel GAFSP pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de mise en place de treize (13) unités de production de farine infantile dans les six (06) régions agricoles du Togo (marche en 2 lots) : | | N° | REGIONS | LOCALITE /VILLAGE | BENEFICIAIRES | LOT 1 | MARITIME | AGOE AMANDAHOME DERRIERE CAP | SCOOPS SEL DE LA TERRE | AGOE TELOUSSOU | SCOOPS RITALIS | PLATEAUX-OUEST | HIHIATRO APRES GENDARMERIE | SCOOPS MOKPKOPO | KPALIME/ QUARTIER ZOMAYI | SCCOPS WIDIE MAIN DE DIEU | ADETA/ QUARTIER AGOGOME | SCOOPS AMENOUVEVE | PLATEAUX -EST | NYAMASSILA | SCOOPS ELIKPLIMIE | NOTSE/KPEDOME | SCOOPS FEMMES DYNAMIQUES | LOT 2 | CENTRALE | SOKODE/KOMAH 1 | SCOOPS DEDEZI | SOTOUBOUA | SCOOPS PIDENADOU | KARA | TOMDE (A COTE DE L’ECOLE PRIMAIRE) | SCOOPS COODIBA-K | BASSAR | SCOOPS DISSASSOL | SAVANES | DAPAONG GOUANG-DIDAGOU | SCOOPS MOTAOG-MAN | TANDJOUARE/ BOGOU | SCOOPS DINDANE Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. Un soumissionnaire ne peut être attributaire que d’un seul lot. • Le Ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de six (06) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. • La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. • Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. NB : Les entreprises nouvellement créées qui sont dans l’impossibilité de fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2022, 2023 et 2024) exigés sont autorisées à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif distinct de l’attestation de capacité financière. • Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08/05/2026 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire le 08/05/2026 à 10h 30 min TU. • Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. • L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission pour un montant de : • Lot 1 : 3 000 000 FCFA; • Lot 2 : 2 700 000 F CFA. Autres types de garanties acceptables : garantie délivrée par une compagnie d’assurance, un organisme de cautionnement, une institution de microfinance ou de méso finance ayant reçu l’agrément du ministère chargé des finances ou d’un établissement financier. • Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | | LOTS | REGIONS | LOCALITE /VILLAGE | BENEFICIAIRES | DATE ET HEURE | LOT 1 | MARITIME | AGOE AMANDAHOME DERRIERE CAP | SCOOPS SEL DE LA TERRE | 22/04/2026 à 9H 00 min | AGOE TELOUSSOU | SCOOPS RITALIS | 22/04/2026 à 11H 00 min | PLATEAUX-OUEST | HIHIATRO APRES GENDARMERIE | SCOOPS MOKPKOPO | 23/04/2026 à 8H 00 min | KPALIME/ QUARTIER ZOMAYI | SCCOPS WIDIE MAIN DE DIEU | 23/04/2026 à 10H 00 min | ADETA/ QUARTIER AGOGOME | SCOOPS AMENOUVEVE | 23/04/2026 à 15H 00 min | PLATEAUX -EST | NYAMASSILA | SCOOPS ELIKPLIMIE | 24/04/2026 à 14H 00 min | NOTSE/KPEDOME | SCOOPS FEMMES DYNAMIQUES | 24/04/2026 à 10H 00 min | LOT 2 | CENTRALE | SOKODE/KOMAH 1 | SCOOPS DEDEZI | 29/04/2026 à 8H 00 min | SOTOUBOUA | SCOOPS PIDENADOU | 29/04/2026 à 11H 00 min | KARA | TOMDE (A COTE DE L’ECOLE PRIMAIRE) | SCOOPS COODIBA-K | 28/04/2026 à 8H 00 min | BASSAR | SCOOPS DISSASSOL | 28/04/2026 à 11H 00 min | SAVANES | DAPAONG GOUANG-DIDAGOU | SCOOPS MOTAOG-MAN | 27/04/2026 à 8H 00 min | TANDJOUARE/ BOGOU | SCOOPS DINDANE | 27/04/2026 à 11H 00 min NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d'exécution n'a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRESIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS, VILLE : LOME TEL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 07/04/2026 Le Ministre de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Producers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Farmers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Producers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Producers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Farmers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Producers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Farmers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Farmers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Farmers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Acquisition de semences certifiées de maïs, soja et riz au profit des producteur…
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean and Rice Seeds for Vulnerable Producers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Producers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Farmers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Farmers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Certified Maize, Soybean, and Rice Seeds for Vulnerable Producers
AAO n° 0016 / PPM-2025/MAPRASA/Cab/SG/PRMP/FSRP/SPM du 13/01/2026 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un finacement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des semences certifiees de maïs, soja et riz au profit des producteurs vulnerables des régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale. • Le Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces semences constituées en trois (03) lots : • Lot 1 : Fourniture de semences certifiées de maïs ; • Lot 2 : Fourniture de semences certifiées de soja ; • Lot 3 : Fourniture de semences certifiées du riz. Le délai de livraison est de quatre (04) semaines au plus tard à compter de la date de notification du marché approuvé. Cependant, le MAPRASA informe les soumissionnaires que les semences devraient obligatoirement être disponibles au plus tard fin-mars 2026 afin d’assurer le succès de la campagne agricole 2026-2027. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots. Les variantes ne seront pas autorisées. Les semences seront déposées dans les directions préfectorales de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire des Savanes, Kara et Centrale. Voir les DPAO pour plus de détails. • La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de Juillet 2016 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les exigences en matière de qualifications sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financière de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 17/02/2026 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. • Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministeres), le 17/02/ 2026 à 10 h 30 minutes TU. • Les offres devront être valides durant une période de 90 jours suivant la date limite de dépôts des offres. • L’offre doit comprendre : • Un certificat de qualité délivré par la Direction des semences agricoles et plants, pour les semences produites au Togo ; • Un permis d’importation, un certificat de qualité et un certificat phytosanitaire pour les semences importées ; • Une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : | Allotissement | Désignation | Montant de la garantie de bonne exécution | Lot 1 | Fourniture de semences certifiées du maïs | 1 000 000 F CFA | Lot 2 | Fourniture de semences certifiées de soja | 2 000 000 F CFA | Lot 3 | Fourniture de semences certifiées de riz | 1 000 000 F CFA • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE (MAPRASA), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 13 janvier 2026 Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Rehabilitation of water retention facilities and development of irrigated plo…
AAO n°1052/ PPM-2025/MAPRASA/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 25/11/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) RETENUES D’EAU DANS LA REGION DES SAVANES --- CREDIT IDA/DON GAFSP --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement ainsi qu’un fond additionnel GAFSP pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de réhabilitation de deux (02) retenues d’eau dans la régions des Savanes. • Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre pour l’unique lot, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. • Le Ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de six (06) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. • La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. • Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 07/01/2026 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire le 07/01/2026 à 10h 30 min TU. • Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. • L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de 25 000 000 F CFA. • Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | Région | Préfecture | Commune | Site | Date | Heure | Savanes | TONE | Tone 4 | Tidonte | 18/12/2025 | 10H 00 | Savanes | KPENDJAL OUEST | Kpendjal Ouest1 | Nanyib | 19/12/2025 | 10H 00 NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d'exécution n'a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRESIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS, VILLE : LOME TEL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 25 novembre 2025 Le Ministre de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Rehabilitation of water retention structures and development of irrigated plo…
AAO n°1052/ PPM-2025/MAPRASA/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 25/11/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) RETENUES D’EAU DANS LA REGION DES SAVANES --- CREDIT IDA/DON GAFSP --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement ainsi qu’un fond additionnel GAFSP pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de réhabilitation de deux (02) retenues d’eau dans la régions des Savanes. • Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre pour l’unique lot, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. • Le Ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de six (06) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. • La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. • Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 07/01/2026 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire le 07/01/2026 à 10h 30 min TU. • Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. • L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de 25 000 000 F CFA. • Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | Région | Préfecture | Commune | Site | Date | Heure | Savanes | TONE | Tone 4 | Tidonte | 18/12/2025 | 10H 00 | Savanes | KPENDJAL OUEST | Kpendjal Ouest1 | Nanyib | 19/12/2025 | 10H 00 NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d'exécution n'a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRESIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS, VILLE : LOME TEL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 25 novembre 2025 Le Ministre de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI
Rehabilitation of water reservoirs and development of irrigated plots for veg…
AAO n°1052/ PPM-2025/MAPRASA/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 25/11/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE DEUX (02) RETENUES D’EAU DANS LA REGION DES SAVANES --- CREDIT IDA/DON GAFSP --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement ainsi qu’un fond additionnel GAFSP pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de réhabilitation de deux (02) retenues d’eau dans la régions des Savanes. • Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre pour l’unique lot, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. • Le Ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de six (06) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. • La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. • Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAPRASA, sis au ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire (MAPRASA), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. • Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. • Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 07/01/2026 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire le 07/01/2026 à 10h 30 min TU. • Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. • L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de 25 000 000 F CFA. • Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | Région | Préfecture | Commune | Site | Date | Heure | Savanes | TONE | Tone 4 | Tidonte | 18/12/2025 | 10H 00 | Savanes | KPENDJAL OUEST | Kpendjal Ouest1 | Nanyib | 19/12/2025 | 10H 00 NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d'exécution n'a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. • L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE, DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRESIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS, VILLE : LOME TEL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE Lomé, le 25 novembre 2025 Le Ministre de l’agriculture, de la pêche, des ressources animales et de la souveraineté alimentaire Antoine Lekpa GBEGBENI