Appels d'offres publiés
Page 1 / 16Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Construction of Sanitary Blocks in Schools and Health Centers
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES DANS LES ECOLES ET CENTRES DE SANTE DANS LES REGIONS DU BAFING, DU KABADOUGOU, DE LA BAGOUE ET DU WORODOUGOU EN SIX (6) LOTS 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de la Banque mondiale de 250 millions USD pour financer les activités du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU en six (6) lots. 2. Le PASEA invite, par la présente, les Soumissionnaires de pays éligibles à soumettre des Offres sous pli fermé, en vue de la réalisation des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé dans les régions du BAFING, du KABADOUGOU, de la BAGOUE et du WORODOUGOU selon les lots ci-après : Lot 1 dans le département de Touba de la région du Bafing, Lot 2 dans le département d’Odienné de la région du Kabadougou, Lot 3 dans le département de Tengrela de la région de la Bagoué, Lot 4, dans le département de Boundiali de la région de la Bagoué, Lot 5 et Lot 6 dans le département de Séguéla de la région du Worodougou. Le délai de réalisation est de douze (12) mois pour chaque lot. Tout délai supérieur entraînera le rejet de l’offre. Les marchés issus du présent appel d’offres seront passés à prix unitaire. 3. La passation de marchés sera conduite par passation de marchés au niveau national en utilisant un Document d’Appel d’Offres (DAO) tel que défini dans les « Règles des Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI. », septembre 2025 et est ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité à l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), du lundi au vendredi, de 09 h 00 à 17 h 00 heures Temps Universel à l’adresse indiquée ci-dessous. 5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de cent mille (100.000) F CFA. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié auprès de l’Agence Comptable du PASEA ou par dépôt direct sur le compte ouvert à la banque des dépôts du Trésor Public CI650 01001 010498020002 10 intitulé « COMPTE RESSOURCES PROPRES PASEA ». Le Dossier d’Appel d’Offres sera retiré dans les locaux de l’UC-PASEA auprès de l’Agence comptable 6. Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24,08 BPV 803 Abidjan 08 - Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86, au plus tard le Mardi 14 avril 2026 à 10 heures 00 minute GMT. La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous. 7. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : • Lot 1 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 2 : Sept millions (7 000 000) de francs CFA • Lot 3 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 4 : Douze millions (12 000 000) de francs CFA • Lot 5 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA • Lot 6 : Huit millions (8 000 000) de francs CFA Cette garantie d’offres demeurera valide 28 jours après l’expiration du délai de validité des offres soit cent quarante-huit jours (148 jours) à compter de la date limite de dépôt des offres. 8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 9. Les marchés issus du présent appel d’offres seront soumis aux formalités de timbres d’enregistrement et de redevance de régulation (0,5% du montant hors taxes) aux frais des titulaires des marchés. 10. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA), sise à la Riviera Bonoumin, lot 328, Ilot 24Abidjan-Cote d’Ivoire, 08 BPV 803 Abidjan 08 Numéro de téléphone : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Email : [email protected] 11. Dès la validation de la décision d’attribution du marché, le PASEA publiera dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics, dans un journal à grand tirage et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et tiendra à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres ou en délivrera copie à leur demande et à leurs frais.
Consultant for Monitoring and Control of Sanitary Block Construction Works
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE (MINHAS) PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT AVIS A MANIFESTATION D’INTERET Recrutement d’un Consultant/ Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la Bagoué 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), d’un montant équivalent à deux cent cinquante millions (250 000 000) USD, pour la préparation du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et de l’Assainissement (PASEA). Une partie de ces ressources financières sera utilisée pour le paiement de contrat des prestations de services de consultant pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE. L’objectif de cette mission est d’assurer la supervision et contrôle techniques et des mesures E&S et HSE des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés au sein des départements de Boundiali et Tengréla pour une exécution conforme aux normes et aux spécifications techniques, environnementales et sociales du marché de travaux. Il s’agira pour le Consultant/firme de : • effectuer une vérification préalable des équipements et engins de chantiers et tout site d’installation et d’emprunt • surveiller l’exécution et contrôler à pied d’œuvre les travaux prévus ; • Examiner, valider et suivre la mise en œuvre des dispositions et mesures prescrites dans les stratégies de gestion des risques environnementaux, sanitaires, sécuritaires et sociaux et reflétées dans le contrat des entreprises en charge des travaux ; • effectuer des inspections et des tests indépendants jugés nécessaires pour certifier de l’exécution des travaux selon les spécifications du contrat et les règles de l’art et conformément aux mesures E&S et HSE préconisées ; • s’assurer du bon fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes sur le chantier ; • informer périodiquement le Maitre d’ouvrage (l’UC-PASEA) sur les activités des chantiers (rapportage) ; • susciter l’élaboration et assurer la vérification et la validation des situations financières établies par les entreprises de travaux responsable des travaux ; • surveiller l’état des ouvrages au cours de la période de garantie et superviser les réparations éventuelles au cours de cette période ; • appliquer les dispositions et pénalités prévues par le marché, en cas de non-conformité majeure. La durée de réalisation de la mission de contrôle et de surveillance de l’exécution des travaux est estimée à 24 mois. 2. Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des firmes compétentes en vue d’établir une liste restreinte dans le cadre du recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE. 3. L’Unité de Coordination du Projet d’Appui de Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA) invite les firmes intéressées à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir un dossier comportant une lettre de manifestation d’intérêt et les informations pertinentes indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les prestations demandées (brochures, références concernant la bonne exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables, années de réalisation, coûts, clients). Le Consultant sera un Bureau d’études légalement constituée avec Cinq (5) années d’expérience dans le suivi et contrôle des travaux de construction. Il devra avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années (à partir de 2020) et de manière satisfaisante au moins quatre (4) missions de suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiment dont deux (2) missions en milieu rural. 4. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.15, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, version du 1er septembre 2025, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’Intérêts (applicables). 5. Le Consultant/firme sera recruté sur la base des procédures de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que définies dans les « Règlements de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », version du 1er septembre 2025 ». 6. Telle que définie à la section VII, aux paragraphes 7.3 et 7.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), version du 1er septembre 2025, une (01) liste restreinte d’au moins cinq (05) et au plus huit (08) cabinets sera établie à l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt pour des consultations restreintes en vue des missions de recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE. 7. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. 8. Les firmes intéressées doivent obtenir les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures (heures locales). 9. Les manifestations d’intérêts devront être soumises en français et en version électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 18 mars 2026 à 10 heures 30 minutes précises (heure locale) et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE ». 10. L’ouverture se fera le même jour c’est-à-dire le mercredi 18 mars 2026 à 11 heures 00 minute (heure locale) à l’adresse ci-dessous. 11. Pour les proposants qui souhaitent déposer leurs plis physiquement, ils doivent le faire en six (06) exemplaires, dont une copie originale et une version électronique (sur clé USB ou tout autre support électronique). 12. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresses électroniques de retrait ou de demande des Termes de Références et d’envoi des dossiers : [email protected] avec copie : [email protected]; • Adresse de dépôt physique et d’ouverture des dossiers : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA), Unité de Coordination, sise à Cocody Bonoumin, rue I14 (en face de l’espace évènementiel MJ EVENTS) Géolocalisation : https://maps.app.goo.gl/LSRufLHpPTCnJ9oh6 08 BPV 803 Abidjan 08 / Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Adresse électronique : [email protected] avec copie : [email protected] ; • Demande de clarification Les demandes de clarification se feront par écrit et seront adressées aux adresses suivantes : • Spécialiste Passation des marchés : [email protected] Copie : Spécialiste en Eau Hygiène Assainissement EHA : [email protected]
Consultant for Monitoring and Control of Sanitary Block Construction Works
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS N°55/PASEA/2025 Recrutement d’un Consultant Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du Worodougou 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), d’un montant équivalent à deux cent cinquante millions (250 000 000) USD, pour la préparation du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et de l’Assainissement (PASEA). Une partie de ces ressources financières sera utilisée pour le paiement de contrat des prestations de services de consultant pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du WORODOUGOU. L’objectif de cette mission est d’assurer la supervision et contrôle techniques et des mesures E&S et HSE des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés au sein du département de Séguéla pour une exécution conforme aux normes et aux spécifications techniques, environnementales et sociales du marché de travaux. Il s’agira pour le Consultant/firme de : • effectuer une vérification préalable des équipements et engins de chantiers et tout site d’installation et d’emprunt • surveiller l’exécution et contrôler à pied d’œuvre les travaux prévus ; • examiner, valider et suivre la mise en œuvre des dispositions et mesures prescrites dans les stratégies de gestion des risques environnementaux, sanitaires, sécuritaires et sociaux et reflétées dans le contrat des entreprises en charge des travaux ; Liste non exhaustive (Voir Termes de Référence pour la suite) La durée de réalisation de la mission de contrôle et de surveillance de l’exécution des travaux est estimée à 24 mois. 2. Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des firmes compétentes en vue d’établir une liste restreinte dans le cadre du recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du WORODOUGOU. 3. L’Unité de Coordination du Projet d’Appui de Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA) invite les firmes intéressées à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir un dossier comportant une lettre de manifestation d’intérêt et les informations pertinentes indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les prestations demandées (brochures, références concernant la bonne exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables, années de réalisation, coûts, clients). Le Consultant sera un Bureau d’études légalement constituée avec Cinq (5) années d’expérience dans le suivi et contrôle des travaux de construction. Il devra avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années (à partir de 2020) et de manière satisfaisante au moins quatre (4) missions de suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiment dont deux (2) missions en milieu rural. 4. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.15, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, version du 1er septembre 2025, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’Intérêts (applicables). 5. Le Consultant/firme sera recruté sur la base des procédures de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que définies dans les « Règlements de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », version du 1er septembre 2025 ». 6. Telle que définie à la section VII, aux paragraphes 7.3 et 7.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), version du 1er septembre 2025, une (01) liste restreinte d’au moins cinq (05) et au plus huit (08) cabinets sera établie à l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt pour des consultations restreintes en vue des missions de recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du WORODOUGOU. 7. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. 8. Les firmes intéressées doivent obtenir les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures (heures locales). 9. Les manifestations d’intérêts devront être soumises en français et en version électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 18 mars 2026 à 10 heures précises (heure locale) et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du WORODOUGOU ». 10. L’ouverture se fera le même jour c’est-à-dire le mercredi 18 mars 2026 à 10 heures 30 minutes (heure locale) à l’adresse ci-dessous. 11. Pour les proposants qui souhaitent déposer leurs plis physiquement, ils doivent le faire en six (06) exemplaires, dont une copie originale et une version électronique (sur clé USB ou tout autre support électronique). 12. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresses électroniques de retrait ou de demande des Termes de Références et d’envoi des dossiers : [email protected] avec copie : [email protected]; • Adresse de dépôt physique et d’ouverture des dossiers : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA), Unité de Coordination, sise à Cocody Bonoumin, rue I14 (en face de l’espace évènementiel MJ EVENTS) Géolocalisation : https://maps.app.goo.gl/LSRufLHpPTCnJ9oh6 08 BPV 803 Abidjan 08 / Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Adresse électronique : [email protected] avec copie : [email protected] ; • Demande de clarification Les demandes de clarification se feront par écrit et seront adressées aux adresses suivantes : • Spécialiste Passation des marchés : [email protected] Copie : Spécialiste en Eau Hygiène Assainissement EHA : [email protected]
Consultant for Monitoring and Control of Sanitary Block Construction Works
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE (MINHAS) PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT AVIS A MANIFESTATION D’INTERET Recrutement d’un Consultant/ Firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la Bagoué 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), d’un montant équivalent à deux cent cinquante millions (250 000 000) USD, pour la préparation du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et de l’Assainissement (PASEA). Une partie de ces ressources financières sera utilisée pour le paiement de contrat des prestations de services de consultant pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE. L’objectif de cette mission est d’assurer la supervision et contrôle techniques et des mesures E&S et HSE des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés au sein des départements de Boundiali et Tengréla pour une exécution conforme aux normes et aux spécifications techniques, environnementales et sociales du marché de travaux. Il s’agira pour le Consultant/firme de : • effectuer une vérification préalable des équipements et engins de chantiers et tout site d’installation et d’emprunt • surveiller l’exécution et contrôler à pied d’œuvre les travaux prévus ; • Examiner, valider et suivre la mise en œuvre des dispositions et mesures prescrites dans les stratégies de gestion des risques environnementaux, sanitaires, sécuritaires et sociaux et reflétées dans le contrat des entreprises en charge des travaux ; • effectuer des inspections et des tests indépendants jugés nécessaires pour certifier de l’exécution des travaux selon les spécifications du contrat et les règles de l’art et conformément aux mesures E&S et HSE préconisées ; • s’assurer du bon fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes sur le chantier ; • informer périodiquement le Maitre d’ouvrage (l’UC-PASEA) sur les activités des chantiers (rapportage) ; • susciter l’élaboration et assurer la vérification et la validation des situations financières établies par les entreprises de travaux responsable des travaux ; • surveiller l’état des ouvrages au cours de la période de garantie et superviser les réparations éventuelles au cours de cette période ; • appliquer les dispositions et pénalités prévues par le marché, en cas de non-conformité majeure. La durée de réalisation de la mission de contrôle et de surveillance de l’exécution des travaux est estimée à 24 mois. 2. Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des firmes compétentes en vue d’établir une liste restreinte dans le cadre du recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE. 3. L’Unité de Coordination du Projet d’Appui de Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA) invite les firmes intéressées à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir un dossier comportant une lettre de manifestation d’intérêt et les informations pertinentes indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les prestations demandées (brochures, références concernant la bonne exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables, années de réalisation, coûts, clients). Le Consultant sera un Bureau d’études légalement constituée avec Cinq (5) années d’expérience dans le suivi et contrôle des travaux de construction. Il devra avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années (à partir de 2020) et de manière satisfaisante au moins quatre (4) missions de suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiment dont deux (2) missions en milieu rural. 4. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.15, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, version du 1er septembre 2025, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’Intérêts (applicables). 5. Le Consultant/firme sera recruté sur la base des procédures de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que définies dans les « Règlements de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », version du 1er septembre 2025 ». 6. Telle que définie à la section VII, aux paragraphes 7.3 et 7.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), version du 1er septembre 2025, une (01) liste restreinte d’au moins cinq (05) et au plus huit (08) cabinets sera établie à l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt pour des consultations restreintes en vue des missions de recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE. 7. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. 8. Les firmes intéressées doivent obtenir les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures (heures locales). 9. Les manifestations d’intérêts devront être soumises en français et en version électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 18 mars 2026 à 10 heures 30 minutes précises (heure locale) et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région de la BAGOUE ». 10. L’ouverture se fera le même jour c’est-à-dire le mercredi 18 mars 2026 à 11 heures 00 minute (heure locale) à l’adresse ci-dessous. 11. Pour les proposants qui souhaitent déposer leurs plis physiquement, ils doivent le faire en six (06) exemplaires, dont une copie originale et une version électronique (sur clé USB ou tout autre support électronique). 12. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresses électroniques de retrait ou de demande des Termes de Références et d’envoi des dossiers : [email protected] avec copie : [email protected]; • Adresse de dépôt physique et d’ouverture des dossiers : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA), Unité de Coordination, sise à Cocody Bonoumin, rue I14 (en face de l’espace évènementiel MJ EVENTS) Géolocalisation : https://maps.app.goo.gl/LSRufLHpPTCnJ9oh6 08 BPV 803 Abidjan 08 / Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Adresse électronique : [email protected] avec copie : [email protected] ; • Demande de clarification Les demandes de clarification se feront par écrit et seront adressées aux adresses suivantes : • Spécialiste Passation des marchés : [email protected] Copie : Spécialiste en Eau Hygiène Assainissement EHA : [email protected]
Consultant for Monitoring and Control of Sanitary Block Construction Works
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE (MINHAS) PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT (PASEA) Recrutement d’un Consultant/Firme pour le Suivi et Contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du Bafing et du Kabadougou 1. Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire a obtenu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA), d’un montant équivalent à deux cent cinquante millions (250 000 000) USD, pour la préparation du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et de l’Assainissement (PASEA). Une partie de ces ressources financières sera utilisée pour le paiement de contrat des prestations de services de consultant pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du BAFING et du KABADOUGOU. L’objectif de cette mission est d’assurer la supervision et contrôle techniques et des mesures E&S et HSE des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés au sein du département de Touba, région du Bafing et du département d’Odienné, région du Kabadougou pour une exécution conforme aux normes et aux spécifications techniques, environnementales et sociales du marché de travaux. Il s’agira pour le Consultant/firme de : • effectuer une vérification préalable des équipements et engins de chantiers et tout site d’installation et d’emprunt • surveiller l’exécution et contrôler à pied d’œuvre les travaux prévus ; • Examiner, valider et suivre la mise en œuvre des dispositions et mesures prescrites dans les stratégies de gestion des risques environnementaux, sanitaires, sécuritaires et sociaux et reflétées dans le contrat des entreprises en charge des travaux ; Liste non exhaustive (Voir les Termes de Reférence pour la suite) La durée de réalisation de la mission de contrôle et de surveillance de l’exécution des travaux est estimée à 24 mois. 2. Le présent avis à manifestation d’intérêt a pour objectif de solliciter des firmes compétentes en vue d’établir une liste restreinte dans le cadre du recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du BAFING et du KABADOUGOU. 3. L’Unité de Coordination du Projet d’Appui de Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (UC-PASEA) invite les firmes intéressées à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus. Les firmes intéressées doivent fournir un dossier comportant une lettre de manifestation d’intérêt et les informations pertinentes indiquant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les prestations demandées (brochures, références concernant la bonne exécution de contrats similaires, expérience dans des conditions semblables, années de réalisation, coûts, clients). Le Consultant sera un Bureau d’études légalement constituée avec Cinq (5) années d’expérience dans le suivi et contrôle des travaux de construction. Il devra avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années (à partir de 2020) et de manière satisfaisante au moins quatre (4) missions de suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiment dont deux (2) missions en milieu rural. 4. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.15, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, version du 1er septembre 2025, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’Intérêts (applicables). 5. Le Consultant/firme sera recruté sur la base des procédures de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que définies dans les « Règlements de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », version du 1er septembre 2025 ». 6. Telle que définie à la section VII, aux paragraphes 7.3 et 7.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), version du 1er septembre 2025, une (01) liste restreinte d’au moins cinq (05) et au plus huit (08) cabinets sera établie à l’issue du présent Avis à Manifestation d’Intérêt pour des consultations restreintes en vue des missions de recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du BAFING et du KABADOUGOU. 7. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. 8. Les firmes intéressées doivent obtenir les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures (heures locales). 9. Les manifestations d’intérêts devront être soumises en français et en version électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 18 mars 2026 à 11 heures 00 minute précises (heure locale) et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant/firme pour le suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la région du BAFING et du KABADOUGOU ». 10. L’ouverture se fera le même jour c’est-à-dire le mercredi 18 mars 2026 à 11 heures 30 minutes (heure locale) à l’adresse ci-dessous. 11. Pour les proposants qui souhaitent déposer leurs plis physiquement, ils doivent le faire en six (06) exemplaires, dont une copie originale et une version électronique (sur clé USB ou tout autre support électronique). 12. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresses électroniques de retrait ou de demande des Termes de Références et d’envoi des dossiers : [email protected] avec copie : [email protected]; • Adresse de dépôt physique et d’ouverture des dossiers : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau et à l’Assainissement (PASEA), Unité de Coordination, sise à Cocody Bonoumin, rue I14 (en face de l’espace évènementiel MJ EVENTS) Géolocalisation : https://maps.app.goo.gl/LSRufLHpPTCnJ9oh6 08 BPV 803 Abidjan 08 / Tél : (225) 27 22 22 86 85 / 27 22 22 86 86 Adresse électronique : [email protected] avec copie : [email protected] ; • Demande de clarification Les demandes de clarification se feront par écrit et seront adressées aux adresses suivantes : • Spécialiste Passation des marchés : [email protected] Copie : Spécialiste en Eau Hygiène Assainissement EHA : [email protected]