Appels d'offres publiés
Page 3 / 24Development of a Master Plan for Water Management and Development — Upper Niger
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Development of a Master Plan for Water Management and Development (SDAGE) of …
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Development of a Master Plan for Water Management and Development
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Development of a Master Plan for Water Management and Development (SDAGE) of …
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Elaboration d'un Schéma directeur d’Aménagements et de Gestion de l’Eau (SDAGE) …
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Development of a Master Plan for Water Management and Development (SDAGE) of …
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Development of a Water Management and Development Scheme — Upper Niger
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Elaboration d'un Schéma directeur d’Aménagements et de Gestion de l’Eau (SDAGE) …
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Development of a Master Plan for Water Management and Development in Upper Niger
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à…
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works for Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Works on Feeding Pipeline for Missira Reservoirs
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO