MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- | | Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊT n°003/2026/MI/SOMAPEP/DP/DG PAYS : République du Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Intitulé de la Mission : Prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML & Crédit (B) N° 7679-ML N° de référence : ML-PASEMa-461276-CS-CQS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali, et a l'intention d'affecter une partie des fonds pour les services de consultant. Les services du consultant (« les services ») comprennent le contrôle et la surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres dans les régions de San et de Mopti/Sévaré, pour une durée de 07 mois. Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de passation des marchés pour la mission sont disponibles sur le site Web de la SOMAPEP SA suivant : https://www.somapep.ml ou peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’Email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite à présent les firmes de consultants admissibles ("Consultants") à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services. Les critères pour le classement des consultants sont les suivants : | • Activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Cabinet spécialisé dans les études, contrôle et surveillance de travaux de réalisation de forage d’eau et/ou d’exploration géologique, régulièrement constitué | [20] | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 3 expériences spécifiques dans la conduite des prestations d’exploration hydrogéologique au cours des dix (10) dernières années (2015-2024). 30pts (10 points par expérience) 2.2 2 Expériences spécifiques dans la conduite des prestations de contrôle des travaux de forage d’eau au cours des dix (10) dernières années (2015-2024).____________________________________40pts (20 points par expérience) | [70] | • Organisation technique et managériale du consultant Organisation (organigramme)___________________________________________5pts Moyens Matériels____________________________________________5pts | [10] | TOTAL | [100] NB : Seules les expériences justifiées avec des attestations de bonne exécution accompagnées des copies des pages de garde et de signature des contrats seront prises en compte dans l’évaluation. La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera classé devant. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de septembre 2025 (‘’Règlement de Passation des Marchés’’), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêt. Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-consultance. Dans le cas d'un groupement, tous les partenaires du groupement seront conjointement et solidairement responsables de l'intégralité du contrat, s'ils sont sélectionnés. Un consultant sera sélectionné selon la méthode Qualifications du Consultant telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures suivantes, de 08 heures à 16 heures locales, à la SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected]. Les manifestations d'intérêt doivent être remises par écrit en langue française en un (01) original et deux (02) copies sous enveloppe cachetée accompagnée d’une copie du dossier complet sur Clé USB) à l'adresse ci-dessous en personne au plus tard le 30/03/2026. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Manifestation relative aux Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux de six (06) forages de reconnaissance et de six (06) piézomètres» Les candidatures électroniques sont autorisées. Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
Avis Spécifique d’Appel d’Offres (AA0) Appel d’Offres pour Fournitures (Processus à Une Enveloppe) Appel d’Offres No : 02/2026/005/SOMAPEP SA/DP/DG Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Acheteur : SOMAPEP-SA Pays : Mali Intitulé du Marché : Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires et ouvrages de production / distribution (29 287 compteurs DN15 à DN150 ; 63 compteurs DN50 à DN500 type woltman ; 10 débitmètres électromagnétiques ; 8 débitmètres électromagnétiques à batterie) Crédit IDA CRÉDIT (A) N°7680-ML & CRÉDIT (B) N° 7679-ML Emis le : 23/02/2026 • Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour financer le Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMA), et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’Acquisition de compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution • Le Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des compteurs pour branchements domiciliaires, ouvrages de production / distribution. • La passation du Marché sera conduite par Mise en Concurrence nationale (AON) tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de mars 2025, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans ledit Règlement. • Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la : • SOMAPEP-SA : [email protected] avec copie à [email protected] et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures de bureau de 08h00 à 16h00 à l’adresse mentionnée ci-dessous : • Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière et Comptable. Le document d’appel d’offres sera adressé à main propre. • Les offres devront être soumises à l’adresse suivante : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal au plus tard le 31/03/2026 à 10 heures 00 mn. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes publiquement en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne choisissant d’être présente à l’adresse mentionnée ci-dessous le 31/03/2026 à 10 heures 15 minutes: SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako (Rép. du Mali) – Salle de réunion • Toutes les offres doivent comprendre une Garantie d’Offre pour un montant de 21 500 000 F CFA Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI ET DE L’EAU Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- ---------------- PROJET D’APPUI A LA SECURITE DE L’EAU AU MALI (PASEMa) AVIS A MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002/2026/MI/SOMAPEP/DG pour le recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti PAYS : Mali NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) N° de crédit : Crédit (A) N° 7680-ML et Crédit (B) N°7679-ML Intitulé de la Mission : Recrutement d’un Bureau d’étude pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako et Mopti N° de référence : ML-PASEMA-461299-CS-QCBS Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), et a l'intention d'appliquer une partie du produit pour les services de consultant. Les services de consultant (« les services ») comprennent l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti dans le cadre du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, la date de début prévue est Avril 2026. Les termes de référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d’acquisition pour la mission peuvent-être consultés sur le site Web suivant : www.somapep.ml Ou Peuvent-être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous. SOMAPEP s.a, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP :1528 ; E-mail : [email protected] avec copie à l’email : [email protected] La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP SA) invite dès à présent les bureaux d’études admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et l’expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d’une liste restreinte sont les suivants : | | Critères | Note pondérée pour le critère | 1. Qualification générale du Consultant | [30] | • • Nature des activités du consultant et relation avec le domaine des prestations Ingénieur Conseil dans des projets GIRE/d’hydraulique/hydrologie 15 points. | 15 | • • Nombre d’années d’expérience dans l’élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, la gestion transfrontalière des bassins Moins de 5 ans ……………………………….. (0 point) 5 ans _________________________ (10 points pour les 05 premières années et 1 point pour chaque année supplémentaire jusqu’à un total de 15 points) | 15 | • Qualification du consultant dans le domaine des prestations 2.1 Avoir réalisé deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 12,5 points par expérience; 25 points. 2.2 Avoir réalisé les deux (2) schémas Directeurs d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) au Mali ou en Afrique Sub-Saharienne au cours des 10 dernières années (2016-2025) à raisons de 17,5 points par expérience; 35 points. | [60] | • Organisation technique et managériale du consultant 3.1 Organisation (organigramme avec l’ensemble des experts clés)_ 5pts 3.2 Moyens atériels______________________________________5pts | [10] | TOTAL | 100 La note minimale requise pour être éligible est de 75 points sur 100. En cas de bureaux classés ex-aequo, le candidat ayant le plus grand nombre cumulé d’expériences évaluées pour le critère 2.2 sera retenu. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût. L’attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (« Règlement de Passation des Marchés»), qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d’intérêts. Les Consultants peuvent s’associer à d’autres firmes pour améliorer leurs qualifications, mais ils doivent indiquer clairement si l’association prend la forme d’un groupement et/ou d’une sous-traitance. Dans le cas d’un groupement, tous les membres du groupement d’entreprises seront solidairement responsables de l’ensemble du contrat, s’ils sont sélectionnés. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l’Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c'est-à-dire de 08h00 à 16h00. SOMAPEP sa, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26, BP : 1528 ; E-mail : [email protected] Direction Nationale de l’Hydraulique, Square Patrice Lumumba, Bozola BP: 66, Tel. +(223) 75 45 77 52, [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent être fournies (déposées) par écrit et en français à l’adresse ci-dessous (en personne, par la poste ou par courriel) au plus tard le 24/03/2026. Le nombre de copies de chaque manifestation d’intérêt sera une (1) originale plus 2 copies en version papier et la version électronique modifiable sur clé USB. Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Premier étage/Secrétariat du DGA À l'attention de : Coordinateur 3 du Projet/SOMAPEP-sa Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Bamako-Mali Tél : +(223) 20 22 00 26 E-mail : [email protected] Les manifestations d’intérêt doivent porter la mention « Recrutement d’un Consultant pour l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des ressources en eau (SDAGE) du Niger supérieur y compris modélisation des flux pour optimiser l'allocation des ressources sur les sites de Bamako, Mopti » Bamako, le 25/02/2026 Le Directeur Général Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
| MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES ----------**---------- | REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi ----------**---------- | SECRETARIAT GENERAL ----------**---------- | | DIRECTION GENERALE DES ROUTES ---------**---------- | Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Le Coordinateur de l’Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres AOI N° 2026/01-T/UNC-Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres International (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) | Pays | République du Mali | Maître d’Ouvrage | Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), Direction générale des Routes (DGR), Unité Nationale de Coordination des projets et programmes (UNC-Mali-NSS) | Projet | Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) P 507921 Composante 1.1 : Réhabilitation du corridor Bamako Dakar par le Nord (NBDC) Résiliente au climat : Diéma – Sandaré (137, 668 km) | Référence | Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML | Titre du Marché | Travaux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots | Référence de l’AOI | ML – PACRIR – 498258 – CW – RFB N°AOI 2026/01-T/UNC – Mali-NSS | Émis le | 18/02/2026 • Le Gouvernement du Mali, dans le cadre du développement du secteur des transports et des Infrastructures, a préparé, négocié et signé un accord de financement d’un montant total de 133 356 058 100 FCFA avec la Banque mondiale pour le financement des activités du Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS). Le projet est placé sous la tutelle du Ministère des Transports et des Infrastructures et son objectif de développement est d’améliorer la connectivité résiliente au climat des corridors routiers prioritaires du Mali. Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre de marchés relatifs aux Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 sur 1,584 km voies en deux (02) lots. « Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements l’une des deux méthodes de décaissement « Paiement Direct ou paiement à travers le compte désigné », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. » • Le Ministère des Transports et Infrastructures (MTI) à travers la Direction générale des Routes (DGR) et l’Unité Nationale de Coordination (UNC-Mali-NSS) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage (MO), invite, par la présente, les soumissionnaires à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation du tronçon – de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée – de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km (PK 174+350 au PK 180+563) et les travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré sur 1,584 km du (PK 250+413 au PK 311+396) en deux (02) lots comme suit : • Lot 1 : Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km. Le PK 174+350 (/pesage de Diéma) est le début des travaux, le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 76,850 km. • Lot 2 : Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km. Le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est le début des travaux et le PK 311+396 (sortie de Sandaré) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 60,818 km. Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent les prestations suivantes : • INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES (Laboratoires, bureaux et logements), Maintenance et entretien des Laboratoires, bureaux et logements de la Mission de Contrôle et de l’Administration, Fourniture de 03 véhicules à l’administration etc….(Voir BPU 100); • TRAVAUX PRÉLIMINAIRES / PRÉPARATION DU TERRAIN (Débroussaillage et nettoyage de l’emprise, Démolition d'ouvrages divers, Dépose et mise en dépôt) de tout corps d’état (Voir BPU 200) ; • TERRASSEMENTS (Décapage terre végétale, Purges, Déblai meuble mis en dépôt, Déblais de toute sorte, Remblayage (Voir BPU 300) ; • CHAUSSÉE – REVÊTEMENT (Couche de graveleux latéritiques, Retraitement en place de la chaussée existante, Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante, Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment, Retraitement à l’émulation de bitume (REA) de la chaussée existante,) (Voir BPU 400); • OUVRAGES ET AMÉNAGEMENT D'ASSAINISSEMENT (Travaux confortatifs des ouvrages maintenus, Exécution de dalots longitudinaux rectangulaires en béton armé, Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, Exécution de fossés en maçonnerie de moellons, Fourniture et pose de dallettes série lourde en béton armé, Fossé en terre - fossé de déblai, de pied de remblai, de garde ou fossé divergent, (Voir BPU 500) ; • ECLAIRAGE PUBLIC & RESEAUX DIVERS (Voir BPU 600) • SIGNALISATION & ÉQUIPEMENTS : Signalisations horizontales (Peinture rétroréfléchissante, Peinture rétroréfléchissante de type T1 (ligne d‘axe), Peinture rétroréfléchissante de type T3 (ligne d’axe), Peinture rétroréfléchissante de type T2 (ligne de rive), Peinture rétroréfléchissante (Zébras, lignes d'arrêt ou passage piétons) (Voir BPU 700.A) ; Signalisations verticales (Gamme normale) : Fourniture et pose de panneaux de police triangulaires (A) ; (AB) et (G), Fourniture et pose de panneaux de police circulaires (B), Fourniture et pose de panneaux de police octogonaux (AB4), Fourniture et pose de panneaux de signalisation de type C et D, Fourniture et pose de panneaux de localisation (E), Fourniture et pose de Balise J5 (Voir BPU 700.B) ; Équipement : Balise délinéateur du type J6, Fourniture et pose de balise de virage en béton de type J1, Fourniture et pose de bornes penta kilométrique, Glissières de sécurité, Avertisseurs sonneurs (bandes rugueuses), Ralentisseurs de vitesse normalisée (homologation nationale) (Voir BPU 700.C) ; • Provisions pour déplacements de réseaux : • Mesures environnementales et sociales : Reboisement compensatoire, Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Mise en œuvre du plan d’action VBG / EAS/HS, aménagements connexes dans les villages traversés (Voir BPU 800). Les délais d’exécution des travaux (incluant la saison des pluies) sont fixés comme suit : • 42 mois pour le lot 1 : Diéma - Bougoutintin ; • 41 mois pour le lot 2 : Bougoutintin – Sandaré. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et peuvent se voir attributaires de plus d’un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas où ils se verraient attribuer plus d’un marché seront autorisés à le faire, à condition que ces rabais soient inclus dans la lettre d’offre. Dans ce cas, ils doivent démontrer la capacité technique, la capacité financière, la capacité en termes de matériels, les ressources humaines et les expériences justifiées distinctes par lots soumissionnés. | Lots | Débroussaillage (m2) | Remblai provenant d'emprunt (y compris transport des matériaux) | Couche en graveleux latéritique (qualité pour couche de base) (m3) | Recyclage du revêtement existant avec la couche de base existante sur 20 cm environ et Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante (m3) | Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment (Tonne) | Fourniture et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux BBSG 0/14 d'épaisseur 6 cm pour revêtement (bitume de classe 35/50) (m3) | Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, y compris réhausse discontinue (ml) | Exécution de fossé trapézoïdal en maçonnerie de moellons(ml) | Dalots cadres en béton armé (y compris armature Fe500 et toutes sujétions d'exécution) (ml) | Ouvrages de tête amont et/ou aval pour dalots en béton armé (y compris armatures Fe 500 (U) | Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W stockage 200 AH (ml) | Reboisement compensatoire (l'entreprise devra recruter un prestataire indépendant pour réaliser cette activité parallèlement aux activités de génie civil) (U) | Lot 1 | 1 049 684 | 145 703 | 127 832 | 257 914 | 18 686 | 41 340 | 5 596 | 51 530 | 2 334 | 230 | 1 374 | 11 833 | Lot 2 | 841 248 | 72 592 | 167 269 | 205 757 | 14 908 | 29 012 | 5 139 | 42 050 | 1 579 | 192 | 493 | 8 000 • La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs de FPI », la 7ème édition de septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. • Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés
Source:projects.worldbank.org
| MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES ----------**---------- | REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi ----------**---------- | SECRETARIAT GENERAL ----------**---------- | | DIRECTION GENERALE DES ROUTES ---------**---------- | Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Le Coordinateur de l’Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres AOI N° 2026/01-T/UNC-Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres International (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) | Pays | République du Mali | Maître d’Ouvrage | Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), Direction générale des Routes (DGR), Unité Nationale de Coordination des projets et programmes (UNC-Mali-NSS) | Projet | Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) P 507921 Composante 1.1 : Réhabilitation du corridor Bamako Dakar par le Nord (NBDC) Résiliente au climat : Diéma – Sandaré (137, 668 km) | Référence | Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML | Titre du Marché | Travaux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots | Référence de l’AOI | ML – PACRIR – 498258 – CW – RFB N°AOI 2026/01-T/UNC – Mali-NSS | Émis le | 18/02/2026 • Le Gouvernement du Mali, dans le cadre du développement du secteur des transports et des Infrastructures, a préparé, négocié et signé un accord de financement d’un montant total de 133 356 058 100 FCFA avec la Banque mondiale pour le financement des activités du Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS). Le projet est placé sous la tutelle du Ministère des Transports et des Infrastructures et son objectif de développement est d’améliorer la connectivité résiliente au climat des corridors routiers prioritaires du Mali. Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre de marchés relatifs aux Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 sur 1,584 km voies en deux (02) lots. « Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements l’une des deux méthodes de décaissement « Paiement Direct ou paiement à travers le compte désigné », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. » • Le Ministère des Transports et Infrastructures (MTI) à travers la Direction générale des Routes (DGR) et l’Unité Nationale de Coordination (UNC-Mali-NSS) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage (MO), invite, par la présente, les soumissionnaires à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation du tronçon – de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée – de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km (PK 174+350 au PK 180+563) et les travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré sur 1,584 km du (PK 250+413 au PK 311+396) en deux (02) lots comme suit : • Lot 1 : Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km. Le PK 174+350 (/pesage de Diéma) est le début des travaux, le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 76,850 km. • Lot 2 : Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km. Le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est le début des travaux et le PK 311+396 (sortie de Sandaré) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 60,818 km. Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent les prestations suivantes : • INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES (Laboratoires, bureaux et logements), Maintenance et entretien des Laboratoires, bureaux et logements de la Mission de Contrôle et de l’Administration, Fourniture de 03 véhicules à l’administration etc….(Voir BPU 100); • TRAVAUX PRÉLIMINAIRES / PRÉPARATION DU TERRAIN (Débroussaillage et nettoyage de l’emprise, Démolition d'ouvrages divers, Dépose et mise en dépôt) de tout corps d’état (Voir BPU 200) ; • TERRASSEMENTS (Décapage terre végétale, Purges, Déblai meuble mis en dépôt, Déblais de toute sorte, Remblayage (Voir BPU 300) ; • CHAUSSÉE – REVÊTEMENT (Couche de graveleux latéritiques, Retraitement en place de la chaussée existante, Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante, Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment, Retraitement à l’émulation de bitume (REA) de la chaussée existante,) (Voir BPU 400); • OUVRAGES ET AMÉNAGEMENT D'ASSAINISSEMENT (Travaux confortatifs des ouvrages maintenus, Exécution de dalots longitudinaux rectangulaires en béton armé, Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, Exécution de fossés en maçonnerie de moellons, Fourniture et pose de dallettes série lourde en béton armé, Fossé en terre - fossé de déblai, de pied de remblai, de garde ou fossé divergent, (Voir BPU 500) ; • ECLAIRAGE PUBLIC & RESEAUX DIVERS (Voir BPU 600) • SIGNALISATION & ÉQUIPEMENTS : Signalisations horizontales (Peinture rétroréfléchissante, Peinture rétroréfléchissante de type T1 (ligne d‘axe), Peinture rétroréfléchissante de type T3 (ligne d’axe), Peinture rétroréfléchissante de type T2 (ligne de rive), Peinture rétroréfléchissante (Zébras, lignes d'arrêt ou passage piétons) (Voir BPU 700.A) ; Signalisations verticales (Gamme normale) : Fourniture et pose de panneaux de police triangulaires (A) ; (AB) et (G), Fourniture et pose de panneaux de police circulaires (B), Fourniture et pose de panneaux de police octogonaux (AB4), Fourniture et pose de panneaux de signalisation de type C et D, Fourniture et pose de panneaux de localisation (E), Fourniture et pose de Balise J5 (Voir BPU 700.B) ; Équipement : Balise délinéateur du type J6, Fourniture et pose de balise de virage en béton de type J1, Fourniture et pose de bornes penta kilométrique, Glissières de sécurité, Avertisseurs sonneurs (bandes rugueuses), Ralentisseurs de vitesse normalisée (homologation nationale) (Voir BPU 700.C) ; • Provisions pour déplacements de réseaux : • Mesures environnementales et sociales : Reboisement compensatoire, Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Mise en œuvre du plan d’action VBG / EAS/HS, aménagements connexes dans les villages traversés (Voir BPU 800). Les délais d’exécution des travaux (incluant la saison des pluies) sont fixés comme suit : • 42 mois pour le lot 1 : Diéma - Bougoutintin ; • 41 mois pour le lot 2 : Bougoutintin – Sandaré. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et peuvent se voir attributaires de plus d’un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas où ils se verraient attribuer plus d’un marché seront autorisés à le faire, à condition que ces rabais soient inclus dans la lettre d’offre. Dans ce cas, ils doivent démontrer la capacité technique, la capacité financière, la capacité en termes de matériels, les ressources humaines et les expériences justifiées distinctes par lots soumissionnés. | Lots | Débroussaillage (m2) | Remblai provenant d'emprunt (y compris transport des matériaux) | Couche en graveleux latéritique (qualité pour couche de base) (m3) | Recyclage du revêtement existant avec la couche de base existante sur 20 cm environ et Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante (m3) | Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment (Tonne) | Fourniture et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux BBSG 0/14 d'épaisseur 6 cm pour revêtement (bitume de classe 35/50) (m3) | Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, y compris réhausse discontinue (ml) | Exécution de fossé trapézoïdal en maçonnerie de moellons(ml) | Dalots cadres en béton armé (y compris armature Fe500 et toutes sujétions d'exécution) (ml) | Ouvrages de tête amont et/ou aval pour dalots en béton armé (y compris armatures Fe 500 (U) | Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W stockage 200 AH (ml) | Reboisement compensatoire (l'entreprise devra recruter un prestataire indépendant pour réaliser cette activité parallèlement aux activités de génie civil) (U) | Lot 1 | 1 049 684 | 145 703 | 127 832 | 257 914 | 18 686 | 41 340 | 5 596 | 51 530 | 2 334 | 230 | 1 374 | 11 833 | Lot 2 | 841 248 | 72 592 | 167 269 | 205 757 | 14 908 | 29 012 | 5 139 | 42 050 | 1 579 | 192 | 493 | 8 000 • La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs de FPI », la 7ème édition de septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. • Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés
Source:projects.worldbank.org
| MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES ----------**---------- | REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi ----------**---------- | SECRETARIAT GENERAL ----------**---------- | | DIRECTION GENERALE DES ROUTES ---------**---------- | Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Le Coordinateur de l’Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres AOI N° 2026/01-T/UNC-Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres International (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) | Pays | République du Mali | Maître d’Ouvrage | Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), Direction générale des Routes (DGR), Unité Nationale de Coordination des projets et programmes (UNC-Mali-NSS) | Projet | Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) P 507921 Composante 1.1 : Réhabilitation du corridor Bamako Dakar par le Nord (NBDC) Résiliente au climat : Diéma – Sandaré (137, 668 km) | Référence | Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML | Titre du Marché | Travaux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots | Référence de l’AOI | ML – PACRIR – 498258 – CW – RFB N°AOI 2026/01-T/UNC – Mali-NSS | Émis le | 18/02/2026 • Le Gouvernement du Mali, dans le cadre du développement du secteur des transports et des Infrastructures, a préparé, négocié et signé un accord de financement d’un montant total de 133 356 058 100 FCFA avec la Banque mondiale pour le financement des activités du Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS). Le projet est placé sous la tutelle du Ministère des Transports et des Infrastructures et son objectif de développement est d’améliorer la connectivité résiliente au climat des corridors routiers prioritaires du Mali. Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre de marchés relatifs aux Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 sur 1,584 km voies en deux (02) lots. « Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements l’une des deux méthodes de décaissement « Paiement Direct ou paiement à travers le compte désigné », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. » • Le Ministère des Transports et Infrastructures (MTI) à travers la Direction générale des Routes (DGR) et l’Unité Nationale de Coordination (UNC-Mali-NSS) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage (MO), invite, par la présente, les soumissionnaires à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation du tronçon – de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée – de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km (PK 174+350 au PK 180+563) et les travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré sur 1,584 km du (PK 250+413 au PK 311+396) en deux (02) lots comme suit : • Lot 1 : Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km. Le PK 174+350 (/pesage de Diéma) est le début des travaux, le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 76,850 km. • Lot 2 : Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km. Le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est le début des travaux et le PK 311+396 (sortie de Sandaré) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 60,818 km. Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent les prestations suivantes : • INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES (Laboratoires, bureaux et logements), Maintenance et entretien des Laboratoires, bureaux et logements de la Mission de Contrôle et de l’Administration, Fourniture de 03 véhicules à l’administration etc….(Voir BPU 100); • TRAVAUX PRÉLIMINAIRES / PRÉPARATION DU TERRAIN (Débroussaillage et nettoyage de l’emprise, Démolition d'ouvrages divers, Dépose et mise en dépôt) de tout corps d’état (Voir BPU 200) ; • TERRASSEMENTS (Décapage terre végétale, Purges, Déblai meuble mis en dépôt, Déblais de toute sorte, Remblayage (Voir BPU 300) ; • CHAUSSÉE – REVÊTEMENT (Couche de graveleux latéritiques, Retraitement en place de la chaussée existante, Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante, Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment, Retraitement à l’émulation de bitume (REA) de la chaussée existante,) (Voir BPU 400); • OUVRAGES ET AMÉNAGEMENT D'ASSAINISSEMENT (Travaux confortatifs des ouvrages maintenus, Exécution de dalots longitudinaux rectangulaires en béton armé, Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, Exécution de fossés en maçonnerie de moellons, Fourniture et pose de dallettes série lourde en béton armé, Fossé en terre - fossé de déblai, de pied de remblai, de garde ou fossé divergent, (Voir BPU 500) ; • ECLAIRAGE PUBLIC & RESEAUX DIVERS (Voir BPU 600) • SIGNALISATION & ÉQUIPEMENTS : Signalisations horizontales (Peinture rétroréfléchissante, Peinture rétroréfléchissante de type T1 (ligne d‘axe), Peinture rétroréfléchissante de type T3 (ligne d’axe), Peinture rétroréfléchissante de type T2 (ligne de rive), Peinture rétroréfléchissante (Zébras, lignes d'arrêt ou passage piétons) (Voir BPU 700.A) ; Signalisations verticales (Gamme normale) : Fourniture et pose de panneaux de police triangulaires (A) ; (AB) et (G), Fourniture et pose de panneaux de police circulaires (B), Fourniture et pose de panneaux de police octogonaux (AB4), Fourniture et pose de panneaux de signalisation de type C et D, Fourniture et pose de panneaux de localisation (E), Fourniture et pose de Balise J5 (Voir BPU 700.B) ; Équipement : Balise délinéateur du type J6, Fourniture et pose de balise de virage en béton de type J1, Fourniture et pose de bornes penta kilométrique, Glissières de sécurité, Avertisseurs sonneurs (bandes rugueuses), Ralentisseurs de vitesse normalisée (homologation nationale) (Voir BPU 700.C) ; • Provisions pour déplacements de réseaux : • Mesures environnementales et sociales : Reboisement compensatoire, Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Mise en œuvre du plan d’action VBG / EAS/HS, aménagements connexes dans les villages traversés (Voir BPU 800). Les délais d’exécution des travaux (incluant la saison des pluies) sont fixés comme suit : • 42 mois pour le lot 1 : Diéma - Bougoutintin ; • 41 mois pour le lot 2 : Bougoutintin – Sandaré. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et peuvent se voir attributaires de plus d’un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas où ils se verraient attribuer plus d’un marché seront autorisés à le faire, à condition que ces rabais soient inclus dans la lettre d’offre. Dans ce cas, ils doivent démontrer la capacité technique, la capacité financière, la capacité en termes de matériels, les ressources humaines et les expériences justifiées distinctes par lots soumissionnés. | Lots | Débroussaillage (m2) | Remblai provenant d'emprunt (y compris transport des matériaux) | Couche en graveleux latéritique (qualité pour couche de base) (m3) | Recyclage du revêtement existant avec la couche de base existante sur 20 cm environ et Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante (m3) | Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment (Tonne) | Fourniture et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux BBSG 0/14 d'épaisseur 6 cm pour revêtement (bitume de classe 35/50) (m3) | Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, y compris réhausse discontinue (ml) | Exécution de fossé trapézoïdal en maçonnerie de moellons(ml) | Dalots cadres en béton armé (y compris armature Fe500 et toutes sujétions d'exécution) (ml) | Ouvrages de tête amont et/ou aval pour dalots en béton armé (y compris armatures Fe 500 (U) | Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W stockage 200 AH (ml) | Reboisement compensatoire (l'entreprise devra recruter un prestataire indépendant pour réaliser cette activité parallèlement aux activités de génie civil) (U) | Lot 1 | 1 049 684 | 145 703 | 127 832 | 257 914 | 18 686 | 41 340 | 5 596 | 51 530 | 2 334 | 230 | 1 374 | 11 833 | Lot 2 | 841 248 | 72 592 | 167 269 | 205 757 | 14 908 | 29 012 | 5 139 | 42 050 | 1 579 | 192 | 493 | 8 000 • La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs de FPI », la 7ème édition de septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. • Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés
Source:projects.worldbank.org
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
| | | Avis Spécifique d’Appel d’Offres (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) Pays : Mali Maître d’Ouvrage : SOMAPEP SA Projet : Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) Référence : crédit n°7680-ML et 7679-ML Titre du Marché : Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para Référence de l’AOI : 11/2025/016/SOMAPEP SA/DG/DP Emis le : 02/12/2025 1. La République du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du Projet d’Appui à la Sécurité de l’Eau au Mali (PASEMa) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para. Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements la méthode de décaissement intitulée « Paiement Direct », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. 2. La Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable SA (SOMAPEP-SA) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des Travaux de réalisation de la conduite d'alimentation des réservoirs de Missira à partir de la station de Djicoroni-Para pour un délai d’exécution de 24 mois. 3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » édition septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. 4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : 50% et pour le coût de l'Offre : 50%. 5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de SOMAPEP S.A, Siège Social Bamako, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Tél. +(223) 20 22 00 26 BP – 1528, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) ou par courriel : [email protected], le coordinateur de Projets 3 et examiner le Dossier d’Appel d’Offres durant les heures de bureau 07 :30 à 17 :00 heures à l’adresse indiquée ci-dessous. 6. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA ou 152,4 Euros. La méthode de paiement sera par espèce à la Direction Financière Comptable de la SOMAPEP SA. Le dossier d’appel d’offres sera adressé par remise directe. Les soumissionnaires étrangers qui désirent utiliser le système de transfert comme moyen de règlement pour acquérir le DAO doivent le faire par virement bancaire comme suit : INTITULE : BDM-SA ; COMPTE BANCAIRE : 026002286386 ; Code de Banque : ML016 ; Code Swift: BDMAMLBA ; Clé RIB 31 ; Numéro de Guichet 01002. Le document d’appel d’offres sera adressé en copie dure ou en version électronique suivant la demande du soumissionnaire à l’adresse de son choix contre accusé de réception et ce, contre envoi/transmission d’une copie de la preuve de paiement. Pour les soumissionnaires étrangers qui désirent avoir le dossier via DHL ou autres, les frais de transfert seront à leur charge. 7. Les Soumissions doivent être remises au plus tard le 21/01/2026 à 10H00 minute. L’appel d’offres par voie électronique ne sera pas permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l’Offre marquées « ORIGINAL DE L’OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l’ouverture des plis à l’adresse indiquée ci-dessous le 21/01/2026 à 10H15 minutes. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d’Ouvrage jusqu’à la seconde ouverture publique des Offres. 8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d’une Garantie bancaire d’offre, pour un montant de 170 000 000 F CFA ou l’équivalent dans une monnaie librement convertible, (ii) d’une Déclaration relative à l’Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d’une Déclaration d’Engagement de la main d’œuvre locale. 9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d’appel d’offres. 10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont : • Adresse de dépôt des offres : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Tél.+(223) 20 22 00 26 BP – 1528, Secrétariat du Directeur Général Adjoint au 1er étage du bâtiment principal. • Adresse de l’ouverture des plis : SOMAPEP S.A, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) – Salle deRéunion au 2ème étage du bâtiment annexe, Tél.+(223) 20 22 00 26. • Adresse pour obtenir des informations : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, en face de l’Ambassade du Maroc, Bamako (Rép. du Mali) - Tél.+(223) 20 22 00 26, Bamako (Rép. du Mali), bureau du coordinateur au Batiment Annexe, 3ème étage, Email : [email protected] Le Directeur Général, Idrissa Sadou DIALLO
Source:projects.worldbank.org
| MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES ----------**---------- | REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi ----------**---------- | SECRETARIAT GENERAL ----------**---------- | | DIRECTION GENERALE DES ROUTES ---------**---------- | Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Le Coordinateur de l’Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres AOI N° 2026/01-T/UNC-Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres International (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) | Pays | République du Mali | Maître d’Ouvrage | Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), Direction générale des Routes (DGR), Unité Nationale de Coordination des projets et programmes (UNC-Mali-NSS) | Projet | Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) P 507921 Composante 1.1 : Réhabilitation du corridor Bamako Dakar par le Nord (NBDC) Résiliente au climat : Diéma – Sandaré (137, 668 km) | Référence | Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML | Titre du Marché | Travaux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots | Référence de l’AOI | ML – PACRIR – 498258 – CW – RFB N°AOI 2026/01-T/UNC – Mali-NSS | Émis le | 18/02/2026 • Le Gouvernement du Mali, dans le cadre du développement du secteur des transports et des Infrastructures, a préparé, négocié et signé un accord de financement d’un montant total de 133 356 058 100 FCFA avec la Banque mondiale pour le financement des activités du Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS). Le projet est placé sous la tutelle du Ministère des Transports et des Infrastructures et son objectif de développement est d’améliorer la connectivité résiliente au climat des corridors routiers prioritaires du Mali. Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre de marchés relatifs aux Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 sur 1,584 km voies en deux (02) lots. « Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements l’une des deux méthodes de décaissement « Paiement Direct ou paiement à travers le compte désigné », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. » • Le Ministère des Transports et Infrastructures (MTI) à travers la Direction générale des Routes (DGR) et l’Unité Nationale de Coordination (UNC-Mali-NSS) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage (MO), invite, par la présente, les soumissionnaires à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation du tronçon – de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée – de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km (PK 174+350 au PK 180+563) et les travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré sur 1,584 km du (PK 250+413 au PK 311+396) en deux (02) lots comme suit : • Lot 1 : Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km. Le PK 174+350 (/pesage de Diéma) est le début des travaux, le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 76,850 km. • Lot 2 : Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km. Le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est le début des travaux et le PK 311+396 (sortie de Sandaré) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 60,818 km. Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent les prestations suivantes : • INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES (Laboratoires, bureaux et logements), Maintenance et entretien des Laboratoires, bureaux et logements de la Mission de Contrôle et de l’Administration, Fourniture de 03 véhicules à l’administration etc….(Voir BPU 100); • TRAVAUX PRÉLIMINAIRES / PRÉPARATION DU TERRAIN (Débroussaillage et nettoyage de l’emprise, Démolition d'ouvrages divers, Dépose et mise en dépôt) de tout corps d’état (Voir BPU 200) ; • TERRASSEMENTS (Décapage terre végétale, Purges, Déblai meuble mis en dépôt, Déblais de toute sorte, Remblayage (Voir BPU 300) ; • CHAUSSÉE – REVÊTEMENT (Couche de graveleux latéritiques, Retraitement en place de la chaussée existante, Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante, Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment, Retraitement à l’émulation de bitume (REA) de la chaussée existante,) (Voir BPU 400); • OUVRAGES ET AMÉNAGEMENT D'ASSAINISSEMENT (Travaux confortatifs des ouvrages maintenus, Exécution de dalots longitudinaux rectangulaires en béton armé, Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, Exécution de fossés en maçonnerie de moellons, Fourniture et pose de dallettes série lourde en béton armé, Fossé en terre - fossé de déblai, de pied de remblai, de garde ou fossé divergent, (Voir BPU 500) ; • ECLAIRAGE PUBLIC & RESEAUX DIVERS (Voir BPU 600) • SIGNALISATION & ÉQUIPEMENTS : Signalisations horizontales (Peinture rétroréfléchissante, Peinture rétroréfléchissante de type T1 (ligne d‘axe), Peinture rétroréfléchissante de type T3 (ligne d’axe), Peinture rétroréfléchissante de type T2 (ligne de rive), Peinture rétroréfléchissante (Zébras, lignes d'arrêt ou passage piétons) (Voir BPU 700.A) ; Signalisations verticales (Gamme normale) : Fourniture et pose de panneaux de police triangulaires (A) ; (AB) et (G), Fourniture et pose de panneaux de police circulaires (B), Fourniture et pose de panneaux de police octogonaux (AB4), Fourniture et pose de panneaux de signalisation de type C et D, Fourniture et pose de panneaux de localisation (E), Fourniture et pose de Balise J5 (Voir BPU 700.B) ; Équipement : Balise délinéateur du type J6, Fourniture et pose de balise de virage en béton de type J1, Fourniture et pose de bornes penta kilométrique, Glissières de sécurité, Avertisseurs sonneurs (bandes rugueuses), Ralentisseurs de vitesse normalisée (homologation nationale) (Voir BPU 700.C) ; • Provisions pour déplacements de réseaux : • Mesures environnementales et sociales : Reboisement compensatoire, Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Mise en œuvre du plan d’action VBG / EAS/HS, aménagements connexes dans les villages traversés (Voir BPU 800). Les délais d’exécution des travaux (incluant la saison des pluies) sont fixés comme suit : • 42 mois pour le lot 1 : Diéma - Bougoutintin ; • 41 mois pour le lot 2 : Bougoutintin – Sandaré. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et peuvent se voir attributaires de plus d’un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas où ils se verraient attribuer plus d’un marché seront autorisés à le faire, à condition que ces rabais soient inclus dans la lettre d’offre. Dans ce cas, ils doivent démontrer la capacité technique, la capacité financière, la capacité en termes de matériels, les ressources humaines et les expériences justifiées distinctes par lots soumissionnés. | Lots | Débroussaillage (m2) | Remblai provenant d'emprunt (y compris transport des matériaux) | Couche en graveleux latéritique (qualité pour couche de base) (m3) | Recyclage du revêtement existant avec la couche de base existante sur 20 cm environ et Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante (m3) | Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment (Tonne) | Fourniture et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux BBSG 0/14 d'épaisseur 6 cm pour revêtement (bitume de classe 35/50) (m3) | Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, y compris réhausse discontinue (ml) | Exécution de fossé trapézoïdal en maçonnerie de moellons(ml) | Dalots cadres en béton armé (y compris armature Fe500 et toutes sujétions d'exécution) (ml) | Ouvrages de tête amont et/ou aval pour dalots en béton armé (y compris armatures Fe 500 (U) | Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W stockage 200 AH (ml) | Reboisement compensatoire (l'entreprise devra recruter un prestataire indépendant pour réaliser cette activité parallèlement aux activités de génie civil) (U) | Lot 1 | 1 049 684 | 145 703 | 127 832 | 257 914 | 18 686 | 41 340 | 5 596 | 51 530 | 2 334 | 230 | 1 374 | 11 833 | Lot 2 | 841 248 | 72 592 | 167 269 | 205 757 | 14 908 | 29 012 | 5 139 | 42 050 | 1 579 | 192 | 493 | 8 000 • La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs de FPI », la 7ème édition de septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. • Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés
Source:projects.worldbank.org
| MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES ----------**---------- | REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But – Une Foi ----------**---------- | SECRETARIAT GENERAL ----------**---------- | | DIRECTION GENERALE DES ROUTES ---------**---------- | Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Le Coordinateur de l’Unité Nationale de Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres AOI N° 2026/01-T/UNC-Mali-NSS Avis Spécifique d’Appel d’Offres International (Processus d’Appel d’Offres à deux Enveloppes sans Préqualification) | Pays | République du Mali | Maître d’Ouvrage | Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), Direction générale des Routes (DGR), Unité Nationale de Coordination des projets et programmes (UNC-Mali-NSS) | Projet | Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) P 507921 Composante 1.1 : Réhabilitation du corridor Bamako Dakar par le Nord (NBDC) Résiliente au climat : Diéma – Sandaré (137, 668 km) | Référence | Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML | Titre du Marché | Travaux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots | Référence de l’AOI | ML – PACRIR – 498258 – CW – RFB N°AOI 2026/01-T/UNC – Mali-NSS | Émis le | 18/02/2026 • Le Gouvernement du Mali, dans le cadre du développement du secteur des transports et des Infrastructures, a préparé, négocié et signé un accord de financement d’un montant total de 133 356 058 100 FCFA avec la Banque mondiale pour le financement des activités du Programme d’Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières ou Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS). Le projet est placé sous la tutelle du Ministère des Transports et des Infrastructures et son objectif de développement est d’améliorer la connectivité résiliente au climat des corridors routiers prioritaires du Mali. Il a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre de marchés relatifs aux Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 sur 1,584 km voies en deux (02) lots. « Pour ce marché, l’Emprunteur devra utiliser pour les paiements l’une des deux méthodes de décaissement « Paiement Direct ou paiement à travers le compte désigné », telle que définie dans les Directives de Décaissement de la Banque mondiale pour les Financements de Projets d’Investissements. » • Le Ministère des Transports et Infrastructures (MTI) à travers la Direction générale des Routes (DGR) et l’Unité Nationale de Coordination (UNC-Mali-NSS) agissant en qualité de Maître d’Ouvrage (MO), invite, par la présente, les soumissionnaires à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de réhabilitation du tronçon – de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée – de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km (PK 174+350 au PK 180+563) et les travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré sur 1,584 km du (PK 250+413 au PK 311+396) en deux (02) lots comme suit : • Lot 1 : Travaux de réhabilitation du tronçon –de Diéma-Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km. Le PK 174+350 (/pesage de Diéma) est le début des travaux, le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 76,850 km. • Lot 2 : Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin- Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km. Le PK 250+413 (sortie de Bougoutintin) est le début des travaux et le PK 311+396 (sortie de Sandaré) est la fin. Le linéaire total de cette section est de 60,818 km. Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent les prestations suivantes : • INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES (Laboratoires, bureaux et logements), Maintenance et entretien des Laboratoires, bureaux et logements de la Mission de Contrôle et de l’Administration, Fourniture de 03 véhicules à l’administration etc….(Voir BPU 100); • TRAVAUX PRÉLIMINAIRES / PRÉPARATION DU TERRAIN (Débroussaillage et nettoyage de l’emprise, Démolition d'ouvrages divers, Dépose et mise en dépôt) de tout corps d’état (Voir BPU 200) ; • TERRASSEMENTS (Décapage terre végétale, Purges, Déblai meuble mis en dépôt, Déblais de toute sorte, Remblayage (Voir BPU 300) ; • CHAUSSÉE – REVÊTEMENT (Couche de graveleux latéritiques, Retraitement en place de la chaussée existante, Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante, Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment, Retraitement à l’émulation de bitume (REA) de la chaussée existante,) (Voir BPU 400); • OUVRAGES ET AMÉNAGEMENT D'ASSAINISSEMENT (Travaux confortatifs des ouvrages maintenus, Exécution de dalots longitudinaux rectangulaires en béton armé, Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, Exécution de fossés en maçonnerie de moellons, Fourniture et pose de dallettes série lourde en béton armé, Fossé en terre - fossé de déblai, de pied de remblai, de garde ou fossé divergent, (Voir BPU 500) ; • ECLAIRAGE PUBLIC & RESEAUX DIVERS (Voir BPU 600) • SIGNALISATION & ÉQUIPEMENTS : Signalisations horizontales (Peinture rétroréfléchissante, Peinture rétroréfléchissante de type T1 (ligne d‘axe), Peinture rétroréfléchissante de type T3 (ligne d’axe), Peinture rétroréfléchissante de type T2 (ligne de rive), Peinture rétroréfléchissante (Zébras, lignes d'arrêt ou passage piétons) (Voir BPU 700.A) ; Signalisations verticales (Gamme normale) : Fourniture et pose de panneaux de police triangulaires (A) ; (AB) et (G), Fourniture et pose de panneaux de police circulaires (B), Fourniture et pose de panneaux de police octogonaux (AB4), Fourniture et pose de panneaux de signalisation de type C et D, Fourniture et pose de panneaux de localisation (E), Fourniture et pose de Balise J5 (Voir BPU 700.B) ; Équipement : Balise délinéateur du type J6, Fourniture et pose de balise de virage en béton de type J1, Fourniture et pose de bornes penta kilométrique, Glissières de sécurité, Avertisseurs sonneurs (bandes rugueuses), Ralentisseurs de vitesse normalisée (homologation nationale) (Voir BPU 700.C) ; • Provisions pour déplacements de réseaux : • Mesures environnementales et sociales : Reboisement compensatoire, Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), Mise en œuvre du plan d’action VBG / EAS/HS, aménagements connexes dans les villages traversés (Voir BPU 800). Les délais d’exécution des travaux (incluant la saison des pluies) sont fixés comme suit : • 42 mois pour le lot 1 : Diéma - Bougoutintin ; • 41 mois pour le lot 2 : Bougoutintin – Sandaré. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et peuvent se voir attributaires de plus d’un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas où ils se verraient attribuer plus d’un marché seront autorisés à le faire, à condition que ces rabais soient inclus dans la lettre d’offre. Dans ce cas, ils doivent démontrer la capacité technique, la capacité financière, la capacité en termes de matériels, les ressources humaines et les expériences justifiées distinctes par lots soumissionnés. | Lots | Débroussaillage (m2) | Remblai provenant d'emprunt (y compris transport des matériaux) | Couche en graveleux latéritique (qualité pour couche de base) (m3) | Recyclage du revêtement existant avec la couche de base existante sur 20 cm environ et Retraitement au liant hydraulique (ciment) de la chaussée existante (m3) | Plus-value au prix 403.b pour fourniture du ciment (Tonne) | Fourniture et mise en œuvre d'un Béton Bitumineux BBSG 0/14 d'épaisseur 6 cm pour revêtement (bitume de classe 35/50) (m3) | Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, y compris réhausse discontinue (ml) | Exécution de fossé trapézoïdal en maçonnerie de moellons(ml) | Dalots cadres en béton armé (y compris armature Fe500 et toutes sujétions d'exécution) (ml) | Ouvrages de tête amont et/ou aval pour dalots en béton armé (y compris armatures Fe 500 (U) | Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W stockage 200 AH (ml) | Reboisement compensatoire (l'entreprise devra recruter un prestataire indépendant pour réaliser cette activité parallèlement aux activités de génie civil) (U) | Lot 1 | 1 049 684 | 145 703 | 127 832 | 257 914 | 18 686 | 41 340 | 5 596 | 51 530 | 2 334 | 230 | 1 374 | 11 833 | Lot 2 | 841 248 | 72 592 | 167 269 | 205 757 | 14 908 | 29 012 | 5 139 | 42 050 | 1 579 | 192 | 493 | 8 000 • La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d’Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs de FPI », la 7ème édition de septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés. • Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés
Source:projects.worldbank.org