Appels d'offres publiés
Page 4 / 10Travaux de réhabilitation de l'agence ICAT de Djarkpanga
ADCO n° 0149/ PPM-2025/MAHDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 18/03/2025 --- AVIS DE DEMANDE DE COTATION OUVERTE (ADCO) POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'AGENCE ICAT DE DJARKPANGA --- CREDIT IDA 6996-TG --- Demande de Cotation Ouverte (DCO) 1- La République Togolaise a reçu un financement de la Banque mondiale (la Banque) pour supporter le coût du « Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-Togo) et se propose d’utiliser une partie des fonds pour les travaux de réhabilitation de l’agence ICAT de Djarkpanga dans la préfecture de Mô. 2- Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural agissant pour le compte du programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP) invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de l’exécution desdits travaux. Le délai d’exécution ne pourra pas excéder huit (08) mois pour compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 3- Les exigences en matière de qualifications sont : • Capacité financière : • Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose d’avoirs liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuel, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution des travaux objet de la présente demande de cotation à hauteur de cinquante millions (50 000 000) F CFA et nets de ses autres engagements. • Le Soumissionnaire doit démontrer, à la satisfaction du Maître de l’Ouvrage qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés ; • La soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du Soumissionnaire, autres états financiers acceptables par le Maître de l’Ouvrage pour les trois (03) dernières années (2021, 2022 et 2023) démontrant la solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire. • Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cent millions (100 000 000) F CFA calculé de la manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des trois (03) dernières années (2021, 2022 et 2023) divisées par 3. NB : les sociétés nouvellement créées qui sont dans l’impossibilité de fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2021, 2022 et 2023) exigés sont autorisées à prouver leur capacité économique et financière par tout autre document substitutif distinct de l’attestation de capacité financière. • Expérience spécifique de construction et de gestion de contrat • Réalisation à titre d’entrepreneur principal, de membre d’un groupement, d’ensemblier, ou de sous-traitant au moins deux (02) marchés similaires d’un montant minimum de cent millions (100 000 000) F CFA chacun de manière satisfaisante et achevés pour l’essentiel, exécutés au cours des cinq (05) dernières années à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la date limite de remise des offres. Pour être admis comme marché similaire, le marché référencé doit porter sur les travaux de construction et ou de réhabilitation de bâtiment (R+1 ou plus) à usage public. • Personnel-Clé Le soumissionnaire doit disposer du personnel clé nécessaire dont au moins : | No. | Position | Nombre | Qualification | Expérience globale en travaux (années) | Expérience dans des travaux similaires | 1 | Directeur des Travaux | 1 | Ingénieur génie civil (Bac + 5) | 5 | Un (01) Poste similaire dans le cadre de travaux de nature et complexités analogues | 2 | Chef chantier travaux génie civil | 1 | Technicien supérieur en Génie Civil ou Génie Rural (Bac+2) | 5 | Un (01) Poste similaire dans le cadre de travaux de nature et complexités analogues | 3 | Chargé de coordination des travaux d’électricité, de sécurité incendie et de climatisation | 1 | Technicien supérieur en Génie électrique ou équivalent (Bac+2) | 5 | Un (01) Poste similaire dans le cadre de travaux de nature et complexités analogues | 4 | Environnementaliste | 1 | BAC +4 en géographie, sociologie environnement, anthropologie ou équivalent | 3 | Un (01) Poste similaire dans le cadre de travaux de nature et complexités analogues NB : Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel qu’il prévoit d’affecter aux travaux et services, y compris leur formation académique et leur expérience professionnelle. Les Diplômes, certificats et attestations prouvant l’expérience du personnel clé devront être joints. • Matériel (lot unique) Le soumissionnaire doit justifier de la disponibilité du matériel minimum nécessaire pour l’exécution des travaux dont au moins : | No. | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis | Observation | 1 | Camion Benne de capacité minimale : 8 m3 | 1 | En propriété | 2 | Vibreur | 1 | En propriété | 3 | Règle vibrante | 1 | En propriété | 4 | Bétonnière de capacité minimale de 350 litres | 1 | En propriété | 5 | Compacteur type « dame sauteuse » | 1 | En propriété | 6 | Compacteur à main type « rouleau vibrant » | 1 | En propriété | 7 | Véhicule de liaison | 1 | En propriété | 8 | Camion-citerne | 1 | En propriété ou en location | 9 | Atelier de forage | 1 | En propriété ou en location NB : Pour les entreprises ayant un ou plusieurs marchés avec l’Administration, apporter la preuve que le niveau d’exécution de ces marchés, par leurs soins atteint 70%. Il est donc demandé de joindre obligatoirement la liste des marchés, le délai d’exécution, le délai déjà écoulé et leurs niveaux d’exécution. Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs et groupements d’entreprises nationaux ne s’appliquera pas. 4- La demande de cotation complète en français peut être obtenu par les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-dessous moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent milles (100 000) Francs CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Fraude et Corruption 5- La Banque exige le respect des Directives de la Banque en matière de lutte contre la corruption et de ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, telles qu’énoncées dans le Cadre de sanctions du Groupe de la Banque mondiale, tel qu’il est établi à l’Annexe A des Conditions Contractuelles. 6- Dans le cadre de cette politique, les Entrepreneurs autorisent et doivent faire en sorte que leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et personnel, permettent à la Banque d’inspecter tous les comptes, dossiers et autres documents relatifs à la Demande de Cotation et à l’exécution du marché (en cas d’attribution), et de les faire vérifier par les vérificateurs nommés par la Banque. Eligibilité des matériaux, équipements et services 7- Les matériaux, équipements et services qui doivent être fournis en vertu du marché et financés par la Banque peuvent avoir leur origine dans tout pays, sous réserve des dispositions du paragraphe 11. A la demande du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur peut être tenu de fournir une preuve de l’origine des matériaux, de l’équipement et des services. Eligibilité des Entreprises 8- Dans le cas où l’Entreprise est un groupement d’entreprises (GE), tous les membres sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de l’ensemble du contrat conformément aux termes du marché. Le GE nommera un représentant qui a le pouvoir de mener toutes les affaires pour et au nom de tous les membres du GE pendant le processus de Demande de Cotation et, dans le cas où le GE est attributaire du Marché, lors de l’exécution du contrat. 9- Une Entreprise peut avoir la nationalité de tout pays, sous réserve des restrictions en vertu des paragraphes 10 et 11 ci-après. Un Entreprise est réputé avoir la nationalité d’un pays si l’Entreprise est constituée, incorporé ou enregistré selon les dispositions des lois de ce pays, comme en attestent ses statuts (ou documents équivalents de constitution ou d’association) et ses documents d’enregistrement, selon le cas. Ce critère s’applique également à la détermination de la nationalité des sous-traitants proposés pour toute partie du marché, y compris les services connexes. 10- Les entreprises et les personnes physiques peuvent ne pas être éligibles si indiqué au paragraphe 11 ci-dessous et : • • • en droit ou en vertu de règlements officiels, le pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec ce pays, à condition que la Banque soit convaincue qu’une telle exclusion n’empêche pas une concurrence effective pour la fourniture de biens ou la passation de marchés de travaux ou de services requis; ou • par un acte de conformité à une décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de biens ou de passation de marchés de travaux ou de services en provenance de ce pays, ou tout paiement à un pays, une personne physique ou une entité dans ce pays. 11- En ce qui concerne les paragraphes 7 et 9, pour l’information des Entreprises, à l’heure actuelle, les entreprises, les biens et les services des pays suivants sont exclus de ce processus de passation de marchés : • • • • • • • • • En vertu des paragraphes 7 et 10 (a) : « aucun». • En vertu des paragraphes 7 et 10 (b) : « aucun». 12- Une Entreprise qui a été sanctionné par la Banque, conformément aux Directives de la Banque en matière de lutte contre la corruption, conformément à ses politiques et procédures de sanctions en vigueur, tel qu’énoncé dans le Cadre des sanctions du Groupe de la Banque mondiale tel que décrit dans l’annexe aux conditions cont
Supply of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Plateaux…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Pla…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Supply of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Plateaux…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Supply of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Plateaux…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Supply of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Plateaux…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuse…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Pla…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Pla…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Pla…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Supply of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Plateaux…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Supply of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Plateaux…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Pla…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Pla…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Supply of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Plateaux…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Procurement of Agricultural Equipment for Producers in Central, Kara, and Pla…
AAOI n° 0164/PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 21/03/2025 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONNAL (AA0I) (Processus à Deux Enveloppes avec critères notés) --- ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION AGRICOLE (DECORTIQUEUSES, BATTEUSES-VANNEUSES DE RIZ, DECORTIQUEUSES-VANNEUSES DE SOJA, ETC.) AU PROFIT DES PRODUCTEURS DES REGIONS CENTRALE, KARA ET PLATEAUX --- DON GAFSP TFC2206-TG • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un don et un crédit de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) et un financement additionnel (GAFSP) pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO) et a l’intention d’utiliser une partie de chacun des deux (02) financements pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à l’acquisition des équipements de transformation agricole (décortiqueuses, batteuses-vanneuses de riz, décortiqueuses-vanneuses de soja, etc.) au profit des producteurs des régions Centrale, Kara et Plateaux au Togo. • Le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural (MAHVDR), agissant pour le compte du FSRP-Togo, sollicite des offres sous plis fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir ces équipements agricoles y compris des services connexes constitués en lot unique. Le délai de livraison au plus tard est de huit (08) mois à compter de la date de notification du marché approuvé. Aucune marge de préférence ne sera accordée. 3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de novembre 2020» de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement. 4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 5. Les exigences en matière de qualifications sont indiquées dans le DAO qui comporte les informations détaillées 6. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 50 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. Le document d’appel d’offres sera remis aux soumissionnaires main à main. 7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionné au point 11 au plus tard le 13/05/2025 à 10 h 00 minute TU. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des Offres marquées « OFFRE ORIGINALE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne dans la salle de réunion, du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural, sis dans l’immeuble du nouveau centre administratif situé à droite sur la route de la Nouvelle Présidence de la République venant du carrefour GTA (immeuble des trois ministères), le 13/05/2025 à 10 h 30 minutes TU. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE DEUXIEME ENVELOPPE » devront rester non ouvertes et seront conservées en un lieu sûr par l’Acheteur jusqu’à la deuxième ouverture publique. 8. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôts des offres. 9. Toutes les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de : 18 000 000 F CFA. 10. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR), SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES) ; SECRETARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ; TEL. : + 228 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSEE. Lomé, le 21 mars 2025 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Construction of Storage Warehouses for Defense
AAO n° 1069/ PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 22/11/2024 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MAGASINS DE STOCKAGE (2 MAGASINS DE 3000 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 2E LIGNE DE DÉFENSE, 02 MAGASINS DE 1000 T ET 01 MAGASIN DE 500 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 1ÈRE LIGNE DE DÉFENSE) DANS LES RÉGIONS DE SAVANES ET CENTRALE --- CRÉDIT IDA 6996-TG/DON IDA 9220 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de construction des magasins de stockage (2 magasins de 3000 T pour le renforcement de la 2è ligne de défense, 02 magasins de 1000 T et 01 magasin de 500 T pour le renforcement de la 1ère ligne de défense) dans les régions de Savanes et Centrale. • Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre pour l’unique lot, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. • Le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural, agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de huit (08) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. 4. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. 5. Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. 6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22/11/2024 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural le 22/11/2024 à 10h 30 min TU. 9. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 10. L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de 35 000 000 F CFA. Ladite banque correspondante devra alors établir une attestation prouvant ses relations avec la banque émettrice de la garantie de soumission. 11. Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | Région | Préfecture | Lieu-dit | Date | Heure | Magasin de 500 T | Savanes | Oti | MAGNA | 07/11/2024 | 15H 00 | Magasin de 1000 T | Savanes | Mandouri | LAMPOUGUINI | 08/11/2024 | 08H 00 | Savanes | Oti-Sud | BAOULE | 07/11/2024 | 08H 00 | Magasin de 3000 T | Savanes | Tône | Silos Dapaong | 09/11/2024 | 8H00 | Centrale | Sotouboua | L’ANSAT | 06/11/2024 | 08H 00 NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. 12. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR) SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRÉTARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS, VILLE : LOMÉ TÉL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSÉE Lomé, le 17 octobre 2024 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Construction of Storage Warehouses — Strengthening Defense Lines
AAO n° 1069/ PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 22/11/2024 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MAGASINS DE STOCKAGE (2 MAGASINS DE 3000 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 2E LIGNE DE DÉFENSE, 02 MAGASINS DE 1000 T ET 01 MAGASIN DE 500 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 1ÈRE LIGNE DE DÉFENSE) DANS LES RÉGIONS DE SAVANES ET CENTRALE --- CRÉDIT IDA 6996-TG/DON IDA 9220 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de construction des magasins de stockage (2 magasins de 3000 T pour le renforcement de la 2è ligne de défense, 02 magasins de 1000 T et 01 magasin de 500 T pour le renforcement de la 1ère ligne de défense) dans les régions de Savanes et Centrale. • Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre pour l’unique lot, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. • Le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural, agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de huit (08) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. 4. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. 5. Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. 6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22/11/2024 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural le 22/11/2024 à 10h 30 min TU. 9. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 10. L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de 35 000 000 F CFA. Ladite banque correspondante devra alors établir une attestation prouvant ses relations avec la banque émettrice de la garantie de soumission. 11. Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | Région | Préfecture | Lieu-dit | Date | Heure | Magasin de 500 T | Savanes | Oti | MAGNA | 07/11/2024 | 15H 00 | Magasin de 1000 T | Savanes | Mandouri | LAMPOUGUINI | 08/11/2024 | 08H 00 | Savanes | Oti-Sud | BAOULE | 07/11/2024 | 08H 00 | Magasin de 3000 T | Savanes | Tône | Silos Dapaong | 09/11/2024 | 8H00 | Centrale | Sotouboua | L’ANSAT | 06/11/2024 | 08H 00 NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. 12. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR) SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRÉTARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS, VILLE : LOMÉ TÉL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSÉE Lomé, le 17 octobre 2024 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Construction of Storage Warehouses for Defense
AAO n° 1069/ PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 22/11/2024 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MAGASINS DE STOCKAGE (2 MAGASINS DE 3000 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 2E LIGNE DE DÉFENSE, 02 MAGASINS DE 1000 T ET 01 MAGASIN DE 500 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 1ÈRE LIGNE DE DÉFENSE) DANS LES RÉGIONS DE SAVANES ET CENTRALE --- CRÉDIT IDA 6996-TG/DON IDA 9220 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de construction des magasins de stockage (2 magasins de 3000 T pour le renforcement de la 2è ligne de défense, 02 magasins de 1000 T et 01 magasin de 500 T pour le renforcement de la 1ère ligne de défense) dans les régions de Savanes et Centrale. • Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre pour l’unique lot, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. • Le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural, agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de huit (08) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. 4. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. 5. Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. 6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22/11/2024 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural le 22/11/2024 à 10h 30 min TU. 9. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 10. L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de 35 000 000 F CFA. Ladite banque correspondante devra alors établir une attestation prouvant ses relations avec la banque émettrice de la garantie de soumission. 11. Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | Région | Préfecture | Lieu-dit | Date | Heure | Magasin de 500 T | Savanes | Oti | MAGNA | 07/11/2024 | 15H 00 | Magasin de 1000 T | Savanes | Mandouri | LAMPOUGUINI | 08/11/2024 | 08H 00 | Savanes | Oti-Sud | BAOULE | 07/11/2024 | 08H 00 | Magasin de 3000 T | Savanes | Tône | Silos Dapaong | 09/11/2024 | 8H00 | Centrale | Sotouboua | L’ANSAT | 06/11/2024 | 08H 00 NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. 12. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR) SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRÉTARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS, VILLE : LOMÉ TÉL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSÉE Lomé, le 17 octobre 2024 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
Construction of Storage Warehouses to Strengthen Defense Lines
AAO n° 1069/ PPM-2024/MAHVDR/ Cab/SG/ PRMP/FSRP du 22/11/2024 --- AVIS D’APPEL D’OFFRES (AA0) --- POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES MAGASINS DE STOCKAGE (2 MAGASINS DE 3000 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 2E LIGNE DE DÉFENSE, 02 MAGASINS DE 1000 T ET 01 MAGASIN DE 500 T POUR LE RENFORCEMENT DE LA 1ÈRE LIGNE DE DÉFENSE) DANS LES RÉGIONS DE SAVANES ET CENTRALE --- CRÉDIT IDA 6996-TG/DON IDA 9220 --- • Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP-TOGO), et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements éligibles au titre du Marché relatif aux travaux de construction des magasins de stockage (2 magasins de 3000 T pour le renforcement de la 2è ligne de défense, 02 magasins de 1000 T et 01 magasin de 500 T pour le renforcement de la 1ère ligne de défense) dans les régions de Savanes et Centrale. • Les soumissionnaires sont invités à remettre leur offre pour l’unique lot, tels que défini dans le dossier d’appel d’offres. Les soumissionnaires sont autorisés à offrir des rabais à condition que lesdits rabais sont inclus dans le Formulaire de Soumission. • Le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural, agissant à travers le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter ces Travaux dans un délai maximum de huit (08) mois. Les variantes ne sont pas autorisées. 4. La procédure d’appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’appel national tel que défini dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de juillet 2016 modifié en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et en septembre 2023 » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés ») et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le règlement de passation des marchés. 5. Les critères en matière de qualification sont : • les conditions légales de l’entreprise ; • les conditions financières de l’entreprise ; • l’expérience de l’entreprise. Voir les DPAO pour les informations détaillées. 6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la personne responsable des marchés publics du MAHVDR, sis au ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural (MAHVDR), sur l’avenue de la nouvelle présidence (immeuble des trois ministères), Tél : (+228) 92 87 20 44 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables, de 7 h 30 min à 12 h et de 15 h à 17h. 7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en français à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement non remboursable de 100 000 F CFA. La méthode de paiement sera main à main contre un reçu. 8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22/11/2024 à 10 h 00 TU. La procédure de remise des offres par voie électronique ne sera pas permise. Toute offre reçue en retard sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent dans la salle de réunion du ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural le 22/11/2024 à 10h 30 min TU. 9. Les offres devront être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des offres. 10. L’offre devra être accompagnée d’une garantie de soumission délivrée par une banque installée au Togo ou une banque étrangère ayant un correspondant au Togo pour un montant de 35 000 000 F CFA. Ladite banque correspondante devra alors établir une attestation prouvant ses relations avec la banque émettrice de la garantie de soumission. 11. Une visite obligatoire des sites est prévue sur les lieux suivant le chronogramme ci-après : | Région | Préfecture | Lieu-dit | Date | Heure | Magasin de 500 T | Savanes | Oti | MAGNA | 07/11/2024 | 15H 00 | Magasin de 1000 T | Savanes | Mandouri | LAMPOUGUINI | 08/11/2024 | 08H 00 | Savanes | Oti-Sud | BAOULE | 07/11/2024 | 08H 00 | Magasin de 3000 T | Savanes | Tône | Silos Dapaong | 09/11/2024 | 8H00 | Centrale | Sotouboua | L’ANSAT | 06/11/2024 | 08H 00 NB : Les entreprises attributaires de marchés publics dont le taux d’exécution n’a pas atteint 70% et qui sont en retard par rapport au planning ne sont pas habilitées à soumissionner au présent appel à concurrence. 12. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL (MAHVDR) SIS A L’AVENUE DE LA NOUVELLE PRESIDENCE (IMMEUBLE DES TROIS MINISTERES), SECRÉTARIAT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS, VILLE : LOMÉ TÉL. : (+228) 92 87 20 44 ; PORTE 30 AU REZ DE CHAUSSÉE Lomé, le 17 octobre 2024 Le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI